采购合同（汇总6篇）

如何写一篇有思想、有质量的采购合同（汇总6篇）呢？当前给大家分享几篇《采购合同（汇总6篇）》美文锦集，请大家写作阅读参考，一起阅读一下，同时，你可在此搜索更多与《采购合同（汇总6篇）》相关的范例。

采购合同（汇总6篇）

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的采购合同6篇，希望对大家有所帮助。

采购合同 篇1

　　需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）：

　　一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。

　　二、交货地点、验收标准及损耗

　　1、交货地点： 项目施工现场。

　　2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。

　　3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。

　　4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。

　　5、随车应有产品质量证明材料，有 市相关备案证明、 市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的CCC证书等相关证明材料。

　　三、结算方式及期限：

　　1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。

　　2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待A区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二

　　次支付：待B区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待C区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。

　　四、其它约定：

　　1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。

　　2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。

　　3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。

　　4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。

　　5、对于配电箱柜所配的电子元件，如 市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。

　　6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的"，乙方给予改造或增减电子元件的，

　　费用双方另行协商。

　　7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。

　　8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。

　　9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。

　　10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。

　　11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：

　　12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　六、解决合同纠纷的办法：

　　双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。

　　七、未尽事宜，双方另行协商。

　　八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 委托代理人：

　　电话：

　　开户行：

　　账号：

　　日期：

　　委托代理人： 电话： 开户行： 账号： 日期：

采购合同 篇2

　　合同编号：

　　濮阳市清华房地产清怡花城项目

　　外墙（真石漆）涂料工程施工合同

　　濮阳市清华园房地产开发有限公司

　　清怡花城小区外墙仿面砖（真石漆）涂料工程

　　甲方：濮阳市清华园房地产有限公司一分公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。合同文件组成及解释顺序：

　　本合同协议书；

　　标准、规范及有关的技术经济标准、文件；

　　图纸；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决，协商不成时，按约定的办法解决。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称：清怡花城小区外墙仿面砖（真石漆）涂料工程

　　1.2 工程地点：黄河路与文化路交叉口东北角清怡花城院内

　　1.3 工程范围：

　　1.3.1 发包范围：清怡花城小区真石漆（含架空层涂料），根据施工图纸和甲方要求，负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等；

　　1.3.2 部位范围：包括但不限于图纸设计所有外墙、空中花园墙、架空层墙柱外墙仿面砖（真石漆）涂料等，阳台、空中花园及架空层天棚涂料发包方有权依据实际情况确定是否由乙方施工，若有乙方施工，乙方必须无条件接受。

　　1.3.3承包方式：包工、包料、包工期、包检测验收合格。

　　1.3.4 质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的等级。

　　第二条 合同金额

　　2.1 本合同暂定总价为人民币万元整(￥ .00 )。

　　暂定面积合计 150000㎡ ，综合包干单价 元/㎡。

　　合同所有工程施工内容经质检部门整体验收合格，乙方按约定提交竣工资料后双方进行竣工结算；甲方扣除质保金和配合费后，付清工程余款。

　　2.2 工程质保金为合同结算总价的5%。质保期两年后。质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题。质保期满后一个月内甲方将质保金无息返还。

　　备注：

　　综合包干单价是指完成单位工程量并达到国家工程质量验收标准的全

　　部费用。它包括材料费、人工费、机械费、措施费、与主体施工单位的

　　配合费、规费、税金、验收及风险费用等。

　　乙方按施工图进行施工并按图示实际施工面积计算工程量，以合同约定

　　综合包干单价进行合同结算。

　　第三条 付款方式

　　3.1 乙方所有付款申请必须经过总承包商签字确认后方可以生效。按甲方工程进度款支付流程进行申请支付工程款；若因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，总包商及甲方不承担违约责任。

　　3.2 本分包工程合同价款支付无预付款。价款支付采用按形象进度支付方式进行工程款支付，每栋楼腻子工序完成后按实际完成工程量支付5元/㎡；真石漆完成后经甲方验收合格按实际完成工程量支付40元/㎡，整体验收合格后以实结算，扣除5%保修金外一次付清。

　　3.3 乙方申请支付工程款前须提供全额、真实的工程税务发票。

　　3.4 如果乙方未按工程进度计划进行施工，或者施工质量、施工过程影响相关联分部分项工程施工进度及施工质量，则甲方有权延期支付予乙方进度款，延长期为下一次支付进度款日期，同时由于上述原因所造成的后果及费用均由乙方负责且费用自理。

　　第四条 合同使用标准及法律

　　4.1 合同必须首先满足国家标准、规范；其次满足行业标准、规范；第三满足地方的.标准、规范。国内没有相应标准、规范时，设计方应提供施工工艺，经

　　甲方代表批准后执行。

　　4.2 适用于合同文件的国家法律、法规和省及市地方法规及规章。

　　4.3 建设主管部门的有关规定对乙方也具有约束力。

　　4.4本合同所述法律、法规、地方规章等对本合同的综合包干单价无约束力 ，综合包干单价是经过甲乙双方协商确定的，一次性包死的。

　　第五条 合同工期

　　5.1 乙方接甲方进场通知后做好施工现场准备工作。

　　5.2 合同工期：

　　外墙仿面砖（真石漆）涂料工程合同工期40 天（日历天，包括法定节假日等日期）,开工日期以甲方确认（或开工令）日期为合同工期起始时间。

　　5.3 乙方必须按甲方确认的施工进度计划进行施工。甲方有权根据工程要求，调整已制定的进度计划，乙方必须无条件服从。

　　当图纸、方案、计划变更后，及时通知乙方，乙方应根据变更通知及时调整施工安排，甲方不受理任何停工、窝工索赔，不支付重复进出场费用。

　　如乙方未能按期完工，每逾期1天，将对其处以5000元/天的罚款。由于乙方自身原因造成延误工期，所发生的一切费用及消极后果及影响由乙方承担。

　　5.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报甲方书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如甲方不同意工期延长，则按上述5.3执行）：

　　5.4.1 因不可抗力自然灾害的影响；

　　5.4.2 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；

　　5.4.3 甲方原因的工期调整。

　　5.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

　　5.6 乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，逾期不办理视为放弃。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

　　5.7 发生不可抗力的费用承担：

　　5.7.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；

　　5.7.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；

　　5.7.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。

　　第六条 材料质量

　　6.1 样品及样板工程

　　6.1.1 合同签订后5天内，乙方向甲方提交2份本工程所用材料的样板，经甲方建筑师批准后进行封样，此样板作为施工进场材料验收的样板。

　　6.1.2 合同签订后7天内，乙方在现场按甲方指定位置进行外墙仿面砖样板施工待甲方评定，评定合格且甲方认可或提出建议后，乙方方可全面施工。

　　6.1.3 所有样板及现场做样品的费用均包含在工程总价及综合单价内。

　　6.1.4 未经甲方书面同意，均不应减少乙方于本合同内之任何责任。未经甲方书面同意，用于永久工程之一切物料及设备的质量应与经批准的材料样品及施工样板相同。

　　6.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。

　　6.3 乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购.外墙涂料工程符合以下规定，以乙方提供的涂料样品进行验收：

　　6.3.1 仿面砖(真石漆)材料品牌用量分析表

　　6.3.2 普通材料品牌用量分析表

采购合同 篇3

　　供方：

　　需方：

　　供需双方在平等互利的基础上，经充分协商，就需方在合同期内，不定时、不定量向供方采购调味料事宜达成如下协议：

　　一、单价说明：

　　1、该单价为到厂交货价格，包含供方的成本、运费、税费等所有价格构成部分；

　　2、该单价原则上在合同期内不得变动；

　　二、质量要求：

　　供方提供的货物，必须符合双方确认的需方企业标准（见附件），需方企业标准没有要求的，必须符合国家或行业标准，上述标准都没有要求的，应当符合国家相关食品安全要求及需方实际使用之目的。

　　三、数量要求

　　1、数量以供方当次订单为准，允许有5%的溢短装，具体结算以需方实际收到的经验收合格的货物数量为准。

　　2、如供方已在货物包装外明示标准数量，经需方检验实际数量低于该明示数量的，需方可扣除差异数量的3倍以下的货款。

　　四、货物交付：

　　供方在需方指定地点完成交付，交付前的风险及运费由供方承担。

　　五、验收：

　　1、货到后，需方依附件所示验收标准进行抽检，抽检不合格，需方有权依具体状况作扣罚接收、罚款或退货处理。需方在使用过程中复检，复检发现不合格、品质不一或不能正常使用的其他情况，可以直接从保证金中扣除该批货物全部货款，造成其他损失供方仍应继续赔偿。

　　2、若供方产品质量不符合需方质量要求，需方有权单方面解除合同，并要求供方承担损失。

　　六、结算方式：

　　需方先支付叁拾万叁仟陆佰柒拾伍元整（人民币小写：303675元）现金交由供方，购货余款玖拾伍万元整（人民币小写：950000元）由需方向大连银行申请贷款，经由双方同意，贷款发放后直接将购货余款打入供方 法人的账户中，账户号：八、合同期内供方必须保证及时、充足的供应需方货物，如供方连续两次无法正常供应货物，除非有正当理由，需方将扣除供方全部的履约保证金。

　　七、其它要求：

　　供方不得出于谋求不正当利益之目的，而以供方或供方人员的名义向需方人员提供物质利益或私人事务上的便利或者利益许诺；一旦需方发现，供方须向需方支付该部分金额（或折价金额）的100倍作为违约金，同时需方有权终止合同，并有权从供方的货款及保证金中直接扣除该部分违约金。

　　需方对供方的此种贿赂行为的追溯处理权不受时间限制，若需方人员主动索取以上不当利益，供方应向需方报告，情节严重的移送司法部门处理。

　　八、违约责任：

　　1、供方应具备持续供货能力，不得以任何借口拒绝向需方公司供货（不可抗原因除外，）否则应向需方支付当次订单总价30%的"违约金，造成损失的供方须负责赔偿。

　　2、供方不能保证某一批及时供货，应当在收到订单后2小时内通知需方，未能履行通知义务，供方除承担当次订单总价30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的实际损失。

　　3、若因供方提供的发票不合法，导致需方发生的补缴税款、滞纳金、罚款等均由供方承担，同时需方有权终止合同。 4、如因供方质量问题造成食源性疾患或重大食品卫生事件的，供方应当承担全部赔偿责任，包括需方因此遭受的所有直接、间接损失。

　　5、若需方不能按合同约定付款，应向供方支付应付货款的5‰违约金。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，均自双方签字盖章后生效，有效期限至年 月 日。如此期限内合同提前执行完毕，可续签合同或重新签订合同。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成交合同签订地人民法院解决。

　　供方： 需方：

　　地址： 地址：

　　法人代表签字：

　　签订日期：

　　法人代表签字： 签订日期：

采购合同 篇4

　　甲方（供应商）：______________________________

　　单位全称______________________________

　　地址：______________________________

　　邮编：______________________________

　　法定代表人：____________电话：____________

　　联系人：____________电话：____________

　　单位全称：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　邮编：____________

　　法定代表人：____________电话：____________

　　联系人：____________电话：____________

　　本合同签订地点：____________省____________市

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。

　　一、[主体资格]

　　甲、乙双方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。

　　二、[合同标的]

　　1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。

　　2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。

　　三、[商品质量]

　　1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。

　　2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

　　3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。

　　4、甲方所提供的商品保质期一般不得少于商品明示保质期的 。

　　5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。

　　6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。

　　7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行 次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。

　　商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。

　　由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由甲方承担。

　　上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。

　　四、[包装、条码]

　　1、甲方所提供商品的.外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。

　　2、乙方根据卖场情况就商品提出特殊包装的，甲方可以：

　　________________________________________________

　　________________________________________________。

　　3、商品应当使用国家规定的标准条形码，并经由乙方设备验证可用。如需乙方代编条形码的，应在本合同后附加代编码服务条款，甲方承担相应费用。

　　五、[交货及验收]

　　1、双方约定的交货地点为：________________________；甲方将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到双方约定地点，由________承担运输费用。

　　2、乙方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、数量、包装等进行初步验收，并出具收货凭证；如商品不符合本合同及订单要求的，可以拒绝接收。对于特殊情况下无法在______小时内验收完毕的，应当出具收货待验收凭证，同时告知验收完毕的具体时间。

　　3、自交付、验收后，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

　　4、甲方应保证所供商品在保质期内______％合格率，如在实际销售中发生该批次商品部分质量不合格，乙方应及时对未销售的该批次商品实行______%退换货，同时甲方应对此负全部责任。

　　六、[退、换货]

　　1、考虑到商品的自然损耗和季节性差异，双方同意本合同项下商品退、换货率为______％，或在《购销商品确认单》中就不同商品约定不同的退、换货率。

　　2、乙方退换货应当向甲方发出退换货书面通知，甲方应当于收到后______天内对所退换商品进行核实并书面确认，______天内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在 天内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权自行处置该商品，并在对账结算时予以扣除。

　　3、对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/6的期限内提出退换货。

　　4、下列情形下，甲方有权拒绝退货：

　　（1）乙方因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期的；

　　（2）乙方以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由的。

　　七、[商品损耗]

　　甲乙双方都认同，商品在到达乙方后的仓储、上架、销售过程中存在着一定比例的自然损耗（不含乙方的自身过错）及质量抽检的样品损失，甲方愿意与乙方共同承担一定比例的损耗，双方约定由甲方承担的本合同项下损耗为购销金额的______％。

　　八、 [对帐]

　　1、对帐方式为：____________________________________

　　2、甲乙双方确认的对帐周期为：每月______次，对帐日期为每月______日，对帐日______天。

　　3、双方按照确认的书面对帐单按时进行对帐，如因乙方原因在规定的日期不能提供对帐单的，在甲方开具发票后，乙方应当依据销售清单和本合同先行给付无争议部分的货款。甲方如遇特殊情况未能在规定的时段对帐，可与乙方协商解决。

　　4、对帐日前 天，甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》，乙方持相关单据进行核对，核对无误后签字确认；无故不确认的，视为认可《商品对帐单》的内容。

　　九、[结算]

　　乙方以下列方式结算货款：□ 现金 □ 银行转帐

采购合同 篇5

　　采购方： (以下简称甲方)

　　供应方： (以下简称乙方)

　　签定日期：

　　签定地点：

　　因甲方负责施工僰王山镇僰王新城房建工程需要，现向乙方采购水泥，为明确双方权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方协商同意签定本合同。 一、工程名称：宜宾市兴文县僰王山镇僰王新城房建二、三期工程

　　二、、产品型号规格、数量、单价

　　三、技术标准：水泥质量按国家、四川省规范要求及本工程设计要求 。

　　四、货到工地后，甲方派管理人员按要求验收合格后，点清数量、签好送货回单。

　　五、供货期限及运输方式：乙方必须根据甲方施工要求确保水泥正常供应;运输由乙方负责将水泥送至施工现场。

　　六、验收质量标准、资料提供：甲方按国家、四川省规范要求及本工程设计要求进行验收;乙方及时提供水泥产品合格证等相关资料。

　　七、付款及结算方式：甲方每月25日按实进行计量，次月(15-25)日支付乙方全额货款(乙方需出据相关发票及收据等手续)。

　　八、运输方式、地点和费用负担：乙方负责送至宜宾市兴文县僰王山镇僰王新城房建二、三期工程;水泥运输费及装卸至甲方指定现场施工位置费用均由乙方承担。

　　九、其它约定事项：

　　1)乙方负责办理运输车辆运水泥至甲方施工指定地点所需通行证等相关证件，按甲方施

　　2)因水泥质量原因造成甲方的损失，由乙方承担全部的责任和损失;

　　3)乙方供水泥时随带出厂合格证和有关资料，如因水泥质保资料影响工程验收的.，一切

　　4)乙方必须保证水泥供应做到保质保量;若经甲方发现乙方水泥供应水泥存在数量不

　　十、本合同未尽事宜，发生后双方应另行商定解决并形成书面文件，作为合同的补充规定，与本合同有同等效力;

　　十一、按《中华人民共和国合同法》双方协商解决，若协商不成，双方可在施工所在地人民法院起诉;

　　十二、本合同一式四份，甲、乙各执二份，具有相同效力。

　　十三、本合同有效期限：20xx年12月15日起至全部货款结清为止。

　　甲方单位(章)： 乙方单位(章)：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话： 联系电话：

　　单位地址： 单位地址：

　　开户行：农村信用社

　　账号：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

采购合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　双方经过平等协商，本着公平合作、互惠双赢的原则，就甲方从乙方处采购货物事宜达成如下条款：

　　一、甲方所经营的.“味道火锅”饭店，从乙方“天天调味品商行”采购调味料、肉品等各种食材。

　　二、供货协议时间

　　甲方从乙方处采购时间为 年 月 日至 年 月 日。

　　三、甲乙双方责任

　　1.甲方应确保从乙方的采购量以及采购时限，在乙方没有出现价格、质量的问题的前提下，不能在第三方采购同种类物品。

　　2.乙方应保证甲方所采购物品食材的约定质量，并按时保时保量地送达甲方所在地，不能以次充好。

　　3.出现市场价格大幅度调整时，甲乙双方应本着实事求是的原则调整物品单价。

　　四、送货地点

　　甲方饭店所在地：石家庄市桥西区青年街23号味道火锅店。

　　五、货品种类

　　1.羊肉 元人民币/吨，要货量为 吨，金额 万元人民币。

　　2.色拉油 元人民币/件，要货量为 件，金额 元人民币。

　　3.大米 元人民币/袋，要货量为 袋，金额 元人民币。

　　4.其它小件货品，附细单以甲方每月实际购买量结算。

　　5.总金额 元人民币（大写 元人民币）。

　　六、双方应遵守本合同所签条款严格执行，如有异议应本着互利平等原则协商解决。若还解决不了，应由当地仲裁机关解决。

　　七、乙方开户行：

　　账号：

　　八、本合同自签字盖章之日起生效，一式两份，双方各持一份。

　　甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

　　年 月 日 年 月 日

采购合同（汇总6篇）相关关键词：汇总 采购合同，格式大全，欢迎大家阅读分享借鉴。提高写作的效率。

来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。